Allgemeine Geschäftsbedingungen der Toni Plattenleger GmbH.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen der Toni Plattenleger GmbH (nachfolgend „Auftragnehmerin" genannt). Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, die Auftragnehmerin stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet. Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung durch die Auftragnehmerin oder mit Beginn der Ausführung zustande. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.
Es gelten die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Preise. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in Schweizer Franken (CHF) exklusive Mehrwertsteuer. Zusätzliche Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden separat nach Aufwand verrechnet.
Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar, sofern nicht anders vereinbart. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. fällig. Für grössere Aufträge behalten wir uns vor, Akontozahlungen zu verlangen.
Die Ausführung erfolgt fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen SIA-Normen. Liefer- und Ausführungstermine werden nach bestem Wissen angegeben, sind aber nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich zugesichert wurden. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder durch Verschulden Dritter berechtigen nicht zur Schadenersatzforderung.
Der Kunde sorgt für einen ungehinderten Zugang zum Arbeitsort sowie für die notwendigen Anschlüsse (Strom, Wasser). Baustellenbedingte Voraussetzungen (z.B. tragfähiger Untergrund, abgeschlossene Vorarbeiten) müssen bei Arbeitsbeginn erfüllt sein.
Die Auftragnehmerin leistet Gewähr nach den Bestimmungen der SIA-Norm 118. Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 2 Jahre und für Werkleistungen am Bauwerk 5 Jahre ab Abnahme. Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Die Auftragnehmerin haftet nur für Schäden aus Absicht oder grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder mittelbare Schäden wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Gelieferte Waren und Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum der Auftragnehmerin.
Die Bearbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäss unserer Datenschutzerklärung und dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG).
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist ausschliesslich das schweizerische Recht anwendbar. Gerichtsstand ist der Sitz der Auftragnehmerin.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.